Кодексы Российской Федерации

Пятница, 29.03.2024, 14:14

Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход

Полные и подробные тексты Конституции, кодексов, статей РФ.
Нормативные документы, примеры и формы договоров,
Иск, заявление, доверенность. Юридическая помощь.
 
На сайте вы можете оставить заявку для консультации у юриста.
Эта услуга бесплатна и анонимна. Юрист сам свяжется с вами по телефону.

 
Главная | Занести Кодексы РФ и ФЗ в избранное | Каталог кодексов РФ и статей
Главная » Статьи » Справочные юридические материалы и документы

Типовой договор на выполнение субподрядных работ

Типовой договор на выполнение субподрядных работ

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ РАБОТ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ МЕЖДУ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ И СУБПОДРЯДЧИКОМ
г. ____________ "___"__________ 200_ г. Настоящий договор заключен между ________________________________ _____________________________________________________________________, именуемым в дальнейшем "Генеральный подрядчик", в лице _______________ _____________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании ____________________________________________ _____________________________________________________________________, и ___________________________________________________________________, именуемым в дальнейшем "Субподрядчик", в лице ________________________ _____________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании ___________________________________________, о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по ____________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (общее описание характера работ с указанием местонахождения объекта) согласно проекту, утвержденному ______________________________________ (кем утвержден проект, ______________________________________________________________________ дата утверждения) в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем договоре. По поручению Генерального подрядчика Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета настоящего договора. 1.2. Субподрядчик для выполнения работ в соответствии с Приложением 1 обеспечивает поставку материалов, перечисленных в Приложении 2 , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора<*>. --------------------- <*> Пункт 1.2 включается в состав договора в случае выполнения Субподрядчиком работ с использованием полностью или частично собственных материалов. 2. Стоимость договора 2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой в соответствии с проектно - сметной документацией, выданной Генеральным подрядчиком, составляет на момент подписания договора _____________________________________________________________ _______________________________________________________________ рублей (сумма указывается цифрами и прописью) с учетом НДС (____%) и подлежит уточнению в процессе выполнения работ в связи с инфляционными процессами, не зависящими от деятельности Субподрядчика. Порядок компенсации Субподрядчику удорожаний определяется по соглашению сторон. 2.2. В случае, если объемы работ превысят проектное количество, указанное в Приложении 1 , этот дополнительный объем работ должен быть отражен в дополнительном соглашении, которое станет приложением к настоящему договору, с указанием стоимости дополнительных работ. 2.3. Если по причинам, не зависящим от Субподрядчика, произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему договору. 3. Платежи и расчеты 3.1. Расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производятся на основании договорных цен на комплекс работ, подлежащих выполнению субподрядной организацией, согласованных Генеральным подрядчиком с учетом индексации стоимости в связи с инфляционными процессами. 3.2. Оплата выполненных работ производится на основании справок по форме 3 с расшифровкой физических объемов по форме 2 и бухгалтерских справок Субподрядчика в течение 5 дней после их представления Генеральному подрядчику. 3.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ и подписания приемо - сдаточного акта, подтверждающего выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящим договором. 4. Сроки выполнения работ 4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем ________________ 199_ г. и закончены не позднее _______________ 199_ г. 5. Обязательства Субподрядчика Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется: 5.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объеме, указанном в Приложении 1 , и в сроки, указанные в п. 4.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами. Обеспечить совместно с Генеральным подрядчиком ввод в действие производственных мощностей и объектов<*>. ----------------------- <*> Предусматривается в договоре, если Субподрядчику устанавливается ввод в действие производственных мощностей и объектов. 5.2. Устранять все дефекты в работах. 5.3. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ. 5.4. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих. 5.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности. 5.6. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания приемо - сдаточного акта о выполнении работ. 5.7. Получить все разрешения и лицензии, необходимые для производства работ, являющихся предметом настоящего договора. 6. Обязанности Генерального подрядчика 6.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию. 6.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора. 6.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 6.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ) в соответствии со сроками по Приложению 1 . 6.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемо - сдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче. 7. Охрана 7.1. От начала работ до подписания приемо - сдаточного акта Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, конструкций и т.п., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ. В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданию (объекту строительства) или приобретенным для строительства материалам Субподрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты. 8. Разрешение споров 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством по строительству и особыми условиями к настоящему договору. 8.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в органах государственного арбитража. 9. Ответственность сторон 9.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством. 9.2. За задержку Генеральным подрядчиком оплаты выполненных работ и перечисления авансовых платежей он выплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,5% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки. 9.3. За невыполнение Субподрядчиком работ в соответствии с календарным графиком или с ненадлежащим качеством Генеральный подрядчик имеет право производить удержание из очередной суммы платежа за выполненные работы до 5% от их стоимости до устранения Субподрядчиком отставаний по срокам и ликвидации претензий к качеству выполнения работ. При этом компенсация удержанной стоимости с учетом инфляционных факторов не производится. 9.4. За несвоевременную передачу Генеральным подрядчиком Субподрядчику материалов, изделий, конструкций и т.п., необходимых для производства работ, Генеральный подрядчик выплачивает неустойку в размере 8% стоимости непереданных материалов, изделий и конструкций. 9.5. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Субподрядчик платит Генеральному подрядчику штраф в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки. 9.6. За срыв по вине Генерального подрядчика приемки работ в сроки, указанные в настоящем договоре, Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,01% от общей стоимости выполненных работ за каждый день просрочки сверх трех дней. 9.7. При задержке начала выполнения работ в установленные договором сроки Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день просрочки. 9.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду. 9.9. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. 10. Форс - мажор 10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. 10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи. 11. Особые условия 11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик. 12. Прочие условия ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 13. Юридические адреса и реквизиты сторон СУБПОДРЯДЧИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК Адрес почтовый Адрес почтовый _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ Телефон _________________ Телефон __________________ Телетайп (факс) _________ Телетайп (факс) __________ р/счет __________________ р/счет ___________________ Субподрядчик Генеральный подрядчик _________________________ __________________________ (подпись) (подпись) М.П. "__"________ 199_ г. М.П. "__"_________ 199_ г.

 
 
 
 
 
Бесплатно квалифицированная помощь юриста составить Иск, заявление, претензия, жалоба, доверенность, договор
 
 
 
 
 
Категория: Справочные юридические материалы и документы | Добавил: tomgraft (29.06.2009)
Просмотров: 4013 | Теги: оплата, субподрядчик, ущерб, сдаточный акт, авансовый платеж, субподряд, объект строительства, договор, стоимость, работы | Рейтинг: 0.0/0 |
 
 

Сопутствующие юридические материалы


 
 

Еще материалы в разделе статьи, законы и кодексы РФ


[01.06.2009][Конституция Российской Федерации]
Глава 1 - Основы конституционного строя,... (0)
[15.06.2009][Гражданский Кодекс РФ - Часть 1]
4 - Общество с ограниченной ответственно... (0)
[29.06.2009][Справочные юридические материалы и документы]
Брачный договор (0)
[04.09.2009][Гражданский Кодекс РФ - Часть 2]
§ 2. Розничная купля-продажа Статьи 500-... (0)
[07.09.2009][Жилищный кодекс РФ]
Глава 8. Социальный наём жилого помещени... (2)
[29.06.2009][Справочные юридические материалы и документы]
Доверенность на ведение дела в арбитражн... (0)
[16.08.2009][Справочные юридические материалы и документы]
Учредительные документы : Устав ОАО (Отк... (0)
[14.06.2009][Уголовный кодекс РФ]
Глава 19. Преступление против конституци... (0)
[29.06.2009][Справочные юридические материалы и документы]
Договор аренды нежилого помещения, заклю... (0)
[27.08.2009][Справочные юридические материалы и документы]
Учредительные документы : Устав ООО с ед... (0)
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Меню сайта

Категории раздела
Конституция Российской Федерации [25]
Основной закон Российской Федерации
Уголовный кодекс РФ [35]
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (изм и доп)
Трудовой кодекс РФ [31]
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (изм и доп)
Семейный кодекс РФ [10]
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (СК РФ) (изм и доп)
Гражданский Кодекс РФ - Часть 1 [12]
Гражданский Кодекс РФ - Часть 1 от 30-11-1994 № 51 - ФЗ
Гражданский Кодекс РФ - Часть 2 [11]
от 26.01.1996 №14 - ФЗ (с изм и доп)
Гражданский Кодекс РФ - Часть 3 [10]
от 26.11.2001 №146 - ФЗ (с изм и доп)
Гражданский Кодекс РФ - Часть 4 [2]
от 18.12.2006 №230-ФЗ (с изм и доп)
Жилищный кодекс РФ [21]
от 29.12.2004 №188-ФЗ (с изм и доп)
Земельный кодекс РФ [17]
от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изм и доп)
Прочие законы и законодательные акты [0]
Законы и акты не вошедшие в кодексы или имеющие узкую направленность
Статьи и определения [17]
Различные юридические статьи и определения в юриспруденции.
Прочие юридические статьи [5]
Прочие статьи различных авторов не только на тему юриспруденция
Справочные юридические материалы и документы [87]
Справочные материалы на юридическую тему составление примеры и бланки иск, заявление, претензия, жалоба, доверенность, договор
Прочие статьи [27]

Форма входа


Поиск

Реклама

Друзья
  •  

  • Наш опрос
    Я сам себе адвокат?
    Всего ответов: 35

    Друзья сайта
  • Лучшие сайты Рунета
  •  
  •  

  • Статистика
    ProtoPlex: программы, форум, рейтинг, рефераты, рассылки! Рейтинг Сайтов YandeG
    Rambler's Top100


    Copyright AlGreat © 2024
    Бесплатный хостинг uCoz