Договор подряда на выполнение работ по производству продукции
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ
г. _______________ "___"___________ ____ г. _________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование предприятия) "Подрядчик", в лице _________________________________________________, (должность, ф.и.о.) действующего на основании _________________________, с одной стороны и (Устава, положения) __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", (наименование предприятия) в лице _________________________________________________, действующего (должность, ф.и.о.) на основании ____________________________, с другой стороны, заключили (Устава, положения) настоящий договор о нижеследующем:
I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию ______________________________________________________________________ (указать какую именно) своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
1.2. Срок действия договора с _______________ по _______________.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа ________________.
2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.
2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц _______ числа, партиями по ______ ________________, полномочному представителю Заказчика.
2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно. 2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.
III. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.
3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение _________ дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении ____-х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере _______% стоимости заказа (включая стоимость материала).
4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере ______% стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше _____ дней - неустойку в размере ______% стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.
4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.
4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере _____% от стоимости некачественно выполненной продукции.
4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ______% от стоимости заказа за каждый день просрочки.
4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).
4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.
V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 5.2. Юридические адреса сторон:
Заказчик: _______________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
Подрядчик: ______________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: ________________________ Подрядчик: _________________________
М.П. М.П.
|